Дело №4

Сумма иска: 7 811 937 рублей

(Дело №4)

Решением от 23.09.2013г. суд взыскал с ООО «БизнесКооперация» в пользу ГКУЗ ПТО КРиС ДЗМ 7 811 937 руб. 46 коп. неустойки.

Постановлением АС МО от 12.04.2014г. решение Арбитражного суда города Москвы от 23 сентября 2013 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03 декабря 2013 года по делу № А40-69193/13-15-632 оставлено без изменения.

Обстоятельства дела:

В рассматриваемом случае, представителем истца Носовым А.Г. начислена неустойка по контракту № 135/12кр от 06.10.2012г. в размере 1 960 416 руб. 79 коп.; по контракту № 137/12кр от 09.07.2012 года в размере 5 851 520 руб. 67 коп.

Суд посчитал расчет суммы неустойки истца обоснованным и не усмотрел оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшения её размера.

Суд отклонил доводы ответчика в части перерасчета суммы договорной неустойки, в силу следующего.

Суд пришел к выводу что согласно условиям контракта 137/12кр от 09 июля 2012 года согласно приложения №1 к контракту установлены следующие этапы работ.

Городская поликлиника № 16. Стоимость работ 58 298 549, 58 рублей; работы должны быть выполнены 25 декабря 2012 года; с учётом актов простоя график работ продлевается до 04.07.2013; Расчёт графика по ГП № 16: 199 (всего по графику), 190 (простоя согласно актам), 218(просрочка на 01.08.2013), 227 (всего проработали). 199- 190=9+218=227.

199-227=-28 (график работ продлевается до 04.07.2013 включительно) с 05.07.2013 исчисляется 1 день просрочки.

Работы своевременно не выполнены, что подтверждается материалами дела, а именно: ответчиком представлены акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 52 687 339,4 руб. (Том 6 л.д. 19, 33, 41, 97), то есть ниже цены этапа.

Городская поликлиника № 80. Стоимость генподрядных работ составляет 63 613 086,86 рублей; работы должны быть выполнены 25 декабря 2012 года; с учётом актов простоя график работ продлевается до 23.06.2013. Расчёт графика по ГП № 80: 199 (всего по графику), 179 (простоя согласно актам), 227 (просрочка на 01.08.2013), 218 (всего проработали).199-179=20+218=238.

199-238= — 39 (график работ продлевается до 23.06.2013 включительно) с 24.06.2013 исчисляется 1 день просрочки.

Работы до настоящего времени не выполнены, что подтверждается материалами дела, а именно: ответчиком представлены акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 63 437 470,62 руб. (Том 6 л.д. 108; Том 7 л.д. 1, 9, 19, 82), то есть ниже цены этапа.

Детская городская поликлиника № 29. Стоимость генподрядных работ — 8 341 536,21 рублей; работы должны быть выполнены 09.08.2012 года; акт простоя с 25.02.2013 по 01.03.2013 (Том 6 л.д. 10) , то есть за пределами установленного графика.

С учетом положений п. 2 ст. 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, являющихся препятствием для выполнения работ в установленный срок, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства. Поскольку факт нарушения подрядчиком обязательств по своевременной сдаче работ подтвержден материалами дела.

Работы выполнены с просрочкой 223 дня, что подтверждается материалами дела, а именно: актом выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 21 марта 2013 года (Том 8 л.д. 19.).

По контракту 135/12кр от 06 июля 2012 года судом установлено следующее. Детская психиатрическая больница № 11, газовая котельная. Стоимость генподрядных работ составляет 17 696 498,99 рублей; работы должны быть выполнены 25 декабря 2012 года; с учётом актов простоя график работ продлевается до 01.07.2013г.

Расчёт графика по ДПБ №11: 169 (всего по графику), 187(простоя согласно актам), 218 (просрочка на 01.08.2013), 236 (всего проработали), 169-187=-18+218=200.

169-200= — 31 (график работ продлевается до 01.07.2013 включительно) с 02.07.2013 исчисляется 1 день просрочки.

Работы своевременно не выполнены, что подтверждается материалами дела, а именно: ответчиком представлены акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 16 696 498,99 руб. (Том 2 л.д. 1,29, 58, 61, 70), то есть ниже цены этапа.

Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова, патолого-анатомическое отделение. Стоимость генподрядных работ составила 32 861 784,83 рублей; работы должны быть выполнены 24 ноября 2012 года; работы выполнены с просрочкой 26 дней, что подтверждается материалами дела, а именно: актом выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 21 декабря 2012 года (Том 3 л.д. 114).

Городская клиническая больница № 70, строение 1 Женской консультации. Стоимость генподрядных работ составила 20 488 632,28 рублей; работы должны быть выполнены 24 ноября 2012 года; работы выполнены с просрочкой 4 дня, что подтверждается материалами дела, а именно: актом выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 28 ноября 2012 года (Том 4 л.д. 150).

Городская клиническая больница № 14 им. В.Г. Короленко, корпус 11 строение 1. Стоимость генподрядных работ составила 25 983 026,24 рублей; работы должны быть выполнены 09 декабря 2012 года; работы выполнены с просрочкой 15 дней, что подтверждается материалами дела, а именно: актом выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 25 декабря 2012 года (Том 5, л.д. 135).

Как указано выше, довод ответчика о том, что фактически любой из актов по форме КС-2 является самостоятельным этапом и расчет следует производить применительно к просрочке по каждой КС-2 в отдельности судом отклоняется, как не соответствующим фактическим обстоятельствам дела к условиям спорных договоров, поскольку в соответствии с приложением №1 к ним, сторонами в качестве этапов выполнения работ признаются работы по каждому из объектов в совокупности, на что обоснованно указал истец.

Таким образом, расчет неустойки, представленный истцом Носовым А.Г., суд признал обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и посчитал требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12 марта 2013 года по делу № А40-145771/12, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2013 года, исковые требования удовлетворены.


Посмореть судебный акт